询比采购公告

根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购 公路隧道管理系统项目 ，欢迎合格的供应商前来报价。

一、项目概况和采购范围

1、项目概况：为贯彻落实《交通运输部办公厅关于健全完善国家公路隧道基础数据库的通知》（交办公路函〔2022〕1514号）文件精神，要求实现部省隧道管理系统联网和数据自动更新、运维及分析，拟采购公路隧道管理系统。本项目预算金额500000元，实施地点为浙江，实施时间2023年。

2、采购内容和范围: 隧道管理系统6套，隧道巡查微信小程序6套。同时需免费提供集团公司、浙高运公司管理界面，免费提供足够数量账户满足浙高运公司设计、检测、养护单位隧道管养。共设1个标段，1个合同段。

3、计划工期: / (计划开工日期 / ，具体以开工令为准。)

交货期: 合同正式生效后10个工作日内

服务期限: 系统免费维保服务期限3年

4、施工质量目标: /

货物质量标准或主要技术性能指标: 做好系统的日常维保及技术支持工作，定期开展培训工作，提供充足的系统账号满足养护工作需要。

服务质量要求或服务标准: /

5、其他： （1）免费维保期到期后，若项目业主认为需要继续使用本系统，则由发包人或发包人派出的代表（相关管理中心）另行签订系统维保协议，相关维保费用由投标人在本项目报价中一并填报。（2）本次系统采购附赠涵洞管理系统及配套服务。

二、供应商资格要求

1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的法人，同时还应具备如下条件：

（1）资质要求: 工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照（或事业单位法人证书）

（2）业绩要求: 自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过合同金额30万元及以上的公路养护类信息化（指：桥梁管理（或桥梁管养或桥梁养护）系统或隧道管理（或隧道管养或隧道养护）系统项目。

（3）项目负责人要求: /

（4）信誉要求: 近三年内（自2019年1月1日至响应截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】。

（5）其他要求： /

2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。

3、本次项目不接受联合体参加采购活动。

4、每个供应商最多可对 / 个标段（包件）进行响应，且允许中 / 个标段（包件）。

5、其他： /

三、采购文件的获取

1、采购文件网上下载时间： 2023 年 1 月13日至 2023 年 1月16 日。

2、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。

3、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为 2023 年 1 月 17 日 10 时 00 分。采购人将于 2023 年 1 月 17 日 14 时 00 分前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。

四、响应文件递交等要求

1、响应文件递交的截止时间为：2023年 1 月 18 日 14 时 30 分；

2、响应文件递交方式

电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。

纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至 / （地址： / ，联系人： / ，电话： / ）。

样品等的递交：采用邮寄递交方式，在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至 / （地址： / ，联系人： / ，电话： / ）。

供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。

3、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。

纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。

样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，造成响应失败等风险由供应商自行承担。

4、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。

5、响应文件开启时间：2023年 1 月 18 日 14 时 30 分。

6、其他要求： /

五、发布公告的媒介

本次采购公告在浙江交通集团电子招标采购管理系统（https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm）、（采购人需要的其他媒介）上发布。

六、联系方式

1、采 购 人： 浙江交投高速公路运营管理有限公司

地 址： 杭州市江干区钱江新城五星路199号明珠国际商务中心2号楼

联 系 人： 何先生

电 话： 15157187080

2、采购代理机构： /

地 址： /

联 系 人： /

电 话： /

3、监督部门： 浙江交投高速公路运营管理有限公司纪检审计部

地 址： 杭州市江干区钱江新城五星路199号明珠国际商务中心2号楼10楼

电 话： 0571-87835195

4、系统维护联系电话：0571-86905322

采购人：浙江交投高速公路运营管理有限公司（单位公章）

日 期： 2023 年1月11日

文章推荐：

新疆其亚硅业/兴立发电-高压电缆-询价项目采购公告

科协大楼11-12层空调风机盘管及电气线路更新改造项目项目公告

浙江交工安盘10标询比采购一批电气导管【重新采购】项目公告

浙江交工集团股份有限公司上塘至大若岩通景道路建设工程(永嘉县大若岩至上塘公路工程)第sg01标段项目经理部商混采购计划项目公告